2023年企业项目承包合同,菁华2篇（范文推荐）

发布时间:2023-04-07 15:48:03 来源:网友投稿

企业项目承包合同1发包方：_________法定代表人：_________职务：_________承包方：_________法定代表人：_________职务：_________双方根据______下面是小编为大家整理的2023年企业项目承包合同,菁华2篇（范文推荐）,供大家参考。

企业项目承包合同1

发包方：_________法定代表人：_________职务：_________ 承包方：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________双方根据_________，协商签订本合同。一、承包内容：_________。二、承包期限：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。三、承包形式：_________。（上交利润递增包干／税后承包金（递增）包干／职工工资总额与上缴利润挂钩的承包经营责任制等）四、上缴利润数额1．承包方以_________元为上缴利润包干基数，自_________年起，按*均每年递增_________％的比例上缴利润，即_________年为_________元，_________年为_________元，_________年为_________元。2．上缴利润后剩余部分，全部留给承包方，由承包方首先归还国家贷款，然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为：┌──┬────────┬───────┬───────┬────┐││ 生产发展基金　 │　奖励基金│ 　福利基金　 │　备注　│├──┼────────┼───────┼───────┼────┤│ 年 ││　│　││├──┼────────┼───────┼───────┼────┤│ 年 ││　│　││├──┼────────┼───────┼───────┼────┤│ 年 ││　│　││└──┴────────┴───────┴───────┴────┘五、承包经营风险担保方式风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金，数额为人民币_________元。六、国家指令性产品供应计划和生产计划：_________。七、主要经济技术指标1．_________年末固定资产原值_________万元，承包期间固定资产增值总额为_________万元，其中_________年_________元；_________年_________元。2．国家资产的维护_________；设备完好率达到_________％；固定资产净值率_________％。闲置资产处理办法_________。3．新产品开发_________项，主要新产品是_________。4．承包期间技术改造投资总额_________元；_________年为_________元。5．产品质量要求_________。6．主要物资能源消耗指标_________。7．安全生产和双保指标_________。8．出口创汇指标_________。9．产值指标_________。1．人均上交利润_________。八、承包经营前企业的亏损和／或债务的处理：_________。九、双方的权利与义务（一）发包方：1．应按承包合同规定，监督承包企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同，做好指导、协调、服务工作，不得干预承包方对被承包企业行使生产管理职权；2．负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续；3．承包期间，发包方必须尊重承包方自**，不干预承包方正常经营活动；并帮助承包方解决下述问题：_________；4．对承包方因经营管理不善，在_________时间内完不成上交利润_________％，或严重违法经营，或_________的，发包方会同有关部门核查后，可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。（二）承包方：1．在承包期内，有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任，并行使一切生产经营管理职权；2．必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度，应严格执行本承包经营合同，接受被承包企业董事会的监督，并依照法律、法规的规定，维护职工的合法权益；3．在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围，如确实需要改动，应经发包方董事会同意并报原审批机构批准；4．对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权，如转让、变卖、转移、抵押、质押、出租、赠送等；5．承包经营期间，若以被承包企业的名义贷款，须经发包方董事会同意；6．所得承包收入应依法缴纳所得税；7．在国家法律、政策、计划允许的范围内，承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。十、企业经营者的奖惩承包方完不成承包指标时，分别下列情况对企业经营者进行处罚：_________。承包方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：_________。十一、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式：_________。十二、承包经营期内中止或承包期满时：1．被承包企业应进行清产核资，清产核资应由*注册会计师的验证；2．清产核资的原则：_________；3．计价办法：_________；4．移交程序：_________。十三、违约责任：1．发包方无理干扰承包方的生产经营活动，给承包方造成损失的，从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为_________。2．发包方不按合同第_________条规定为承包方解决_________问题时，按_________的_________％交付违约金，违约金从上交利润中扣除。3．承包方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额，按下述办法交付违约金_________。4．承包方未实现第_________条规定的经济技术指标的，按下述办法交纳违约金；未实现企业升级时，_________；新增固定资产达不到规定数额时，_________；技术改造任务未完成时_________；产品质量未达到规定标准时_________。5．承包方承包期间，给企业财产造成损害的，按下述办法支付赔偿金：_________。十四、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效，对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内，应由_________到登记机关办理登记手续。十五、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日，承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理，合同双方应提供必要的协助。十六、声明及保证（一）发包方：1．发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）承包方：1．承包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2．承包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4．承包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。十七、保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。十八、不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、*行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。十九、通知1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2．各方通讯地址如下：_________。3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。二十、争议的处理（一）本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。（二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：1．提交_________仲裁委员会仲裁；2．依法向人民法院**。二十一、解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。二十二、补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。二十三、合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。发包方（盖章）：_________　承包方（盖章）：_________　法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________　_________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________┌──────────────────────────────────┐│　鉴（公）证意见：　││││││││││　经　办　人：鉴（公）证机关（章）　││││　年月日││││││（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）│││└──────────────────────────────────┘

企业项目承包合同2

甲方：浙江省××厅乙方：*××公司为顺利实现××年美术馆建成开馆的目标，提高工程建设管理水*，有效保证工程进度、质量、安全和投资效益，规范建筑市场秩序，根据国家*《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》大力推进项目管理的要求，在深入调研分析*投资公益性项目各种组织实施模式的基础上，结合本项目特点，就本工程项目采用项目管理模式问题浙江美术馆工程建设招标领导小组通过邀请议标并报省委省*主要领导批示同意，省美术馆建设协调小组专题会议研究，决定*××公司为浙江美术馆建设项目（以下称本项目）项目管理承包实施单位。为明确浙江省××厅（以下简称甲方）和*××公司（以下简称乙方）双方的权利义务关系，本着*等互利，公*公正，诚实守信的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守。

一、本项目概况1．1项目名称：浙江美术馆1．2项目地点：位于玉皇山北麓、南山路的东段、万松岭隧道的西北部。1．3项目规模1．3．1用地面积：××21．3．2建筑面积：××2，其中地下部分建筑面积××*方米，地上部分建筑面积××*方米。1．3．3绿化率：×× %

二、项目管理范围及要求1．工作模式本项目采用委托管理的方式实施，甲方将整体工程的项目管理工作一次性委托乙方进行，乙方按合同约定成立专业的项目管理组（名单见附件一），承担项目报批、招标代理、设计管理、采购管理、施工管理、设备及系统试运行管理、组织竣工验收等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等的管理和控制，承担相应的管理责任。本项目所涉及的施工、采购等招投标决策事宜包括重大合同的审定以及重大变更事项，由浙江美术馆工程建设招标领导小组研究决定，特别重大的事项由招标领导小组提请省美术馆建设协调小组审定。2．工程范围本项目工程范围：项目建设用地范围内除二次装修及布展以外的所有建设工程（以最后审定的设计图纸为准）。3．工作内容3．1施工前期及施工中除项目立项、用地手续以外所有审批手续的办理。3．2设计管理，组织初步设计、和施工图设计的管理及外部审查、修改、会审、批准等管理工作。设计的详细内容详见附件二《建设工程设计合同》。3．3施工全过程的管理，协调设计、施工等有关单位之间的关系，并对施工质量、进度、安全、成本控制和竣工验收等工作负责。3．4负责施工、采购的招投标组织实施工作。3．5在项目实施过程中，编制工程资金使用计划，按工程的进度依据相关合同进行资金支付管理。3．6其他与本项目工程有关的管理工作。4．工作要求4．1工程进度控制：本项目工程自甲方移交立项、规划用地手续、完成拆迁及四通一*之日起至竣工验收合格日止，期限为个月，即：个日历天，　年月竣工验收。具体进度安排见附件三。4．2质量要求：按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和国家、地方验收标准有关规定，确保所有分项工程质量验收一次性验收合格，确保"钱江杯"、争创"鲁班奖"。4．3安全要求：严格遵守国家和地方有关的安全规定，按照安全规范作业，对整个工程安全负责，确保安全文明施工，杜绝发生重大安全事故，杜绝重大机械设备损坏事故及负主要职责的重大交通事故，杜绝重大火灾事故。4．4投资控制：要从优化设计。招标采购及加强施工管理等各方面着手，严格将本项目总投资控制在投资预算范围内。4．5人员配备要求：乙方必须根据工程需要派出精干力量进行管理工作，乙方承诺将充分调动公司综合力量，利用公司资源，创出浙江省*投资项目管理品牌。具体人员名单需经甲方认可，工期内未经甲方同意不得撤换，各阶段配备的人员必须及时到位，因工程需要增加管理人员时，乙方必须保证。

三、双方的权利和义务1．甲方的权利和义务1．1权利（1）决策权：甲方对工程规模、设计标准、采购（含招投标）、工程款项支付以及建设过程中的重大事项享有决策权及调整决策权。（2）监督权：甲方享有美术馆建设过程的监督权，可随时派员检查工程质量、进度、安全、物资数量和费用使用等项目有关的所有情况并有权对乙方提出改进意见。1．2义务（1）指派现场代表作为联络协调人，按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准。（2）按合同和工程实施的进度要求组织资金到位。（3）协助乙方协调外部关系，为项目顺利实施提供条件。（4）甲方应当按合同规定就乙方书面提交应由甲方决定的本项目一切事宜作出书面决定。（5）甲方应当在合同约定的时间内参加工程验收、办理移交手续。（6）向乙方提供2-3间现场办公用房和三路电话。（7）甲方所有工程指令，必须通过乙方发布。2．乙方的权利和义务2．1权利乙方在甲方委托的工程范围内，代表甲方进行工程管理，享有以下权利：（1）选择工程分包人的建议权；（2）对本项目建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计和使用功能要求，向甲方的建议权；（3）按照甲方的授权以及国家的规定，完成施工、安装、材料、设备采购的招标工作及合同谈判，与分包方签订合同，并对合同进行管理。（4）核查工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向施工方提出建议，并向甲方提出书面报告。（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。（6）乙方有权按规定发布开工令、停工令，复工令。（7）有权要求施工单位将安全施工专项费用单列用监督管理该专项费用的使用情况，在分包单位未使用时予以没收；根据施工单位安全管理及与其合同的约定处置履约保证金。（8）工程上使用材料和施工质量的检验权。（9）工程施工进度的检查、监督权。（1）按规定审批工程变更。2．2义务（1）除本合同另有约定以外，办理本项目所有报批手续，需要甲方提供相关资料或工作支持的，需提前向甲方提出。（2）对施工全过程进行管理，全面实现本合同规定的工作要求目标。具体管理任务见甲方审定修改后的《项目管理方案》，包括开工前准备工作、施工过程管理以及竣工验收组织管理等。需要甲方出面的事宜，需提前3天以书面形式提出。（3）第一时间向甲方通报项目及与项目有关的重要信息；按月向甲方提交工程进度报告、项目成本报告、质量记录及安全情况反映。（4）组织对分包队伍和供货商的招标工作，负责推荐可供选择的分包队伍和供货商供甲方决策。（5）承担乙方本身现场办公的电话费、水电费等。（6）负责本项目的监理工作。（7）督促分包单位严格履行分包合同义务。（8）接受甲方对项目管理的监督。（9）本工程竣工验收后，乙方向甲方移交符合规定的本项目工程竣工图纸、文件、合同和其他资料等项目工程档案材料并移交审计后的项目财务资料。

四、合同价款及支付1．费用组成本次工程管理承包采用"成本＋项目管理费＋质量进度考核奖励"的取费形式，具体定义如下：1．1成本：指在本合同项目管理范围内发生的与工程相关的所有支出。本合同签订生效前，本项目中已发生的费用不计入上述成本。1．2项目管理费：指乙方实施项目管理的酬金。1．3质量进度考核奖励：指双方根据商定的质量进度考核目标，根据最终结果予以奖惩。2．价款根据本工程建设内容、规模、投资以及项目管理工作内容，本次工程管理承包费用总价暂定为人民币贰亿元整。各项费用按以下办法确定：2．1成本（1）成本本着"按实结算"的原则，以实际发生的费用总和作为最终成本。（2）所有*规费外部评审费用等非合同开支，乙方必须事先编制预算，报甲方审批后实施。2．2项目管理费经充分协商，双方确定项目管理费按项目成本的3%计取，暂定人民币　万元整。2．3奖罚2．3．1工期奖罚金（1）如乙方通过科学管理，合同工程提前通过竣工验收，则每提前一天奖励人民币贰仟元。（2）如因乙方原因导致工期延误，则每延误一天处以人民币贰仟元的罚金。2．3．2质量考核奖励如果乙方经过科学管理，合同工程获得"钱江杯"，则甲方给予乙方创杯奖人民币贰拾万元。如获得"鲁班奖"，甲方给予乙方奖励人民币伍拾万元。3．价款支付3．1成本费用：成本费用支付方式由甲、乙双方本着有利于工程实施、提高管理水*的目的，按相关设计合同、采购合同、施工合同规定及项目进度要求，报财政直接支付给相关单位，并接受财政主管部门对项目财务活动的管理监督。3．2根据《省级基本建设资金财政直接拨付管理试点办法》的规定，乙方将根据分包合同及项目实际进度，提出资金使用计划，经甲方确认后，报省财政厅直接拨款至分包单位。